Договор поставки

Договор поставки №

1. Предмет договора.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке следующих деревянных изделий: ___________ в количестве ______.
2. Комплекс работ по изготовлению, отделке изделия производится на объекте по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Проселочная д.2.
3. Сроки по изготовлению и отделке деревянных изделий составляют до 15 рабочих дней.
1. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1 Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _______ рублей 00 копеек.

2.2 Оплата по договору производится по факту сборки кровати на объекте заказчика.

2.3 Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

1. Обязанности и права Исполнителя

3.1 Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2 Срок окончания Работ - 15 рабочих дней с момента получения авансового платежа.

3.3 Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4 Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5 Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6 Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7 Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8 Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

3.8.1 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

3.8.2 иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9 Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.10 Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.11 Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1. Обязанности и права Заказчика

4.1 Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2 Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в части 2.2 настоящего Договора.

4.3 Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

4.4 Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

1. Гарантии

5.1 Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания сторонами Акта приема-передачи деревянных изделий.

5.2 Гарантия недействительна в следующих случаях:

5.2.1 При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, (Приложение № 3) к настоящему Договору.

5.2.2 При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

1. При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.
2. При коммерческой эксплуатации изделий.

5.3 В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4 В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

1. Порядок приемки и сдачи Изделий

6.1 При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок путем телефонных переговоров, электронной почты.

6.2 После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3 Заказчик на месте подписывает акт приемки-передачи изделия. В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.4 Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

1. Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по Договору.

7.2 Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1 За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 20% от общей суммы договора.

7.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4 Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

1. Порядок разрешения споров

8.1 Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным до судебным претензионным порядком их разрешения.

8.2 В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Арбитражный Суд Приморского края в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

1. Срок действия договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1. Прочие условия.

10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2 Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1 При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами. При расторжении договора по инициативе Заказчика авансовый платеж возврату не подлежит, при условии начала исполнения работ Исполнителем.

10.3 Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта приема-передачи деревянных изделий.

10.4 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5 Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6 До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7 Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1 Комплектация.

10.7.2 Правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины.

1. Реквизиты сторон

Приложение №1

к договору № от

Комплектация

Приложение №2

к договору № от

Правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины.

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий: Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.